购房合同书,最新购房合同书(集合9篇),购房合同书(系列9篇)

根据您的要求栏目小编已经为您挑选出以下相关信息：“购房合同书”，谁不想要一个快乐的家庭呢 邀请朋友们了解这份幸福。随着法律意识逐渐成为共识，我们在很多场合都会拟定合同。签订合同也可以使我们的正当权益受到国家法律保护。

除本合同另有约定外，卖方未按合同约定的期限将该房地产交付买方，自约定的交付期限届满次日起至实际交付日止，卖方以该房地产转让总价款为基数按日万分之四向买方支付违约金，合同继续履行。

卖方在交付该房地产时，应将附随的水费、电费、煤气费、电话费、有线电视费、物业管理服务费、垃圾清运费、_________等费用结清，单据交买方确认，否则买方有权从交房保证金中抵扣上述欠费。

买卖双方须在签订本合同___日内，共同向房地产权登记机关申请办理转移登记手续。

在收文回执载明的回复日期届满之日起_____日内，买卖双方须办理交纳税费的手续。

该房地产证由买方领取。

买方负有抵押义务的，在买方领取新房产证后____个工作日内须办理抵押登记手续。

任何一方不履行本合同约定义务，致合同目的不能实现，守约方有权选择定金罚则或要求对方支付该房地产总价款百分之_____的违约金。

因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人，并自不可抗力结束之日起_____日内向另一方提供证明。

买卖双方在本合同签订之前的承诺及协议，如有与本合同不相符的，以本合同为准。第十八条【合同附件】

本合同共有附件_____份。合同附件为本合同组成部分，具有同等法律效力。

因本合同发生纠纷，由买卖双方协商解决。协商不成时，依据中华人民共和国法律，采取下列第_____种方式解决：

1、向深圳仲裁委员会申请仲裁;

2、向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请仲裁;

本合同一式_____份，卖方_____份，买方_____份，其他交有关部门，均具同等法律效力。

当事人所填写确认的通讯地址即为送达地址。

本合同自买卖双方签字(盖章)之日起生效。

条文：甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下：

(一) 座落于南京市 区 ，建筑面积平方米;

(二) 出售房屋的所有权证证号为 ，丘号为 ;

(三) 房屋平面图及其四至范围见附件一

签定正式的购房合同，在拟定的时间地点，购房者备齐所有凭证，与开发商或代理商正式签定购房合同。以下是范文网小编为大家精心准备的：二手房购房合同书范本3篇，欢迎参考阅读!

二手房购房合同书范本一第一条

条文：甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下：

(一) 座落于南京市 区 ，建筑面积 平方米;

(二) 出售房屋的所有权证证号为 ，丘号为 ;

(三) 房屋平面图及其四至范围见附件一;

该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。

该房屋的相关权益随该房屋一并转让。

注解：本条是对房屋的客观和主观描述。其中第一款为《房屋所有权证》记载的主要事项，第二款为房屋的《国有土地使用权证》记载的权益，第三款为甲乙双方商定的或有关规定直接规定的与房屋所有权和房屋正常使用相关联的权益。

指南：第一款直接参照《房屋所有权证》即可正确签填，与第三款相关联的是第五条和附件三，当事人在商议买卖标的过程中应全面参考其他条款。

第二条

条文：甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋不受他人合法追索。

注解：本条规定了甲方的权利保证责任和其他保证责任。

指南：甲方的保证责任比较宽泛，条文并未一一列举。除第一条已经列明的房屋状况外，乙方还需向甲方了解附件二所列内容，并谨慎了解房屋的共有权、是否查封冻结等情况。

第三条

条文：乙方在 前付给甲方定金(币种 )(大写) 元，(小写) 元。

上述定金 □在乙方最后一次付款时充抵房款 □在 时由甲方退还乙方 。

注解：本条是定金条款，是适用定金罚则的合同依据。

指南：第一款采用填空格式，直接填入双方商定的定金金额即可;需要注意的是定金条款的生效必须以定金的实际支付为条件，即使双方约定了定金条款但没有实际支付定金的，该条款不生效。第二款采用选择格式，只能单选;其中第二选项的填空部分可以是一个绝对的时间点，也可以是约定行为或事件的发生时间。

第四条

条文：该房屋房价款为(币种)(大写) 元，(小写) 元。

房价款的支付方式和支付时间为：

乙方未按规定支付房价款的，则按下列约定承担违约责任：

□乙方逾期支付房价款的，每逾期一天，按应付到期房价款的万分之支付违约金。

□

商品房购房合同是购房者和房地产开发商之间达成的一项法律协议，旨在明确双方的权利义务，保证双方的合法权益。这篇文章将详细介绍商品房购房合同书的内容，以及购房者在签订合同前需要注意的事项，以保障自身利益。

商品房购房合同通常由以下几个主要条款构成。合同的内容应当包括双方当事人的基本信息，例如购房者和开发商的姓名、地址和联系方式等。这些信息的准确性对于日后的履行合同和维护合法权益非常重要。

合同应清楚明确地规定房屋的产权情况，包括房屋的所有权性质、用途和权属证明等。购房者需要核实房屋产权是否清晰、是否存在纠纷等问题，以保障自己购房后的合法权益。

合同还应规定房屋的面积和房屋的价格及支付方式。购房者需要仔细核实房屋的实际面积和建筑面积是否一致，并了解是否存在面积差异的处理办法。在规定价格和支付方式时，购房者也需要考虑到自己的支付能力和风险承受能力，以确保能按时支付房款。

合同还应明确约定房屋的质量标准和交付日期。购房者需要确保房屋的质量符合国家相关标准，并注意检查房屋质量验收的程序和标准。同时，购房者需要了解开发商交付房屋的时间，避免因开发商推迟交付造成的损失。

购房合同还应规定双方的解约条件和赔偿责任。购房者需要了解如果发生合同解除的情况，是否存在违约责任和违约金的规定，以及自己的权益能否得到保障。

购房者在签订合同前还应注意一些重要事项。购房者需要查阅相关法律法规和政策，了解购房的相关政策和条款，确保自己的购房行为合法合规。

购房者应当对购房合同的条款进行仔细阅读，并请专业人士帮助解读。购房者应认真针对自己的需求和实际情况进行审慎考虑，并适当提出修改意见，确保购房合同符合自己的利益。

购房者在签订购房合同前应确保自己具备足够的购房资金，并根据自己的财务状况和未来收入预测进行合理考虑和规划。购房者还应咨询专业人士，了解购房合同的风险和购房市场的走势，做出明智的决策。

商品房购房合同书是购房者和房地产开发商之间的重要法律文书，对于购房者来说具有重要的法律效力。购房者应该认真对待购房合同，确保自己的权益得到充分保障，并在签订合同前充分了解和考虑自己的购房需求和能力。只有在完全理解合同内容和自身情况的基础上，购房者才能做出明智的决策，避免不必要的风险和纠纷。

条文：甲、乙双方同意，在本契约生效后日内，共同向房屋权属登记机关申请办理房屋所有

卖方：__________________身份证号：___________________

地址：______________________________联系电话：___________________

买方：___________________身份证号：___________________

地址：______________________________联系电话：___________________

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买商铺签订本合同，以资共同信守执行。

第一条甲方将自有座落于青岛市__________区__________街__________商铺出售给乙方，乙方对甲方出售商铺已作了解并愿意购买。

第二条甲方出售商铺，结构__________，房屋建筑面积__________平方米，土地使用权面积__________平方米。房产证号：____________________，土地证号：____________________甲方确保该商铺的合法性、真实性、可靠性，未在该房产上设置任何抵押、质押，未有任何债务纠纷。乙方有权在交易前查档，验证该房屋权属。

第三条商铺内附属设备等祥见屋内设备清单随房屋一并转让给乙方。

第四条依据国家法律、法规、政策，甲方取得该商铺时缴纳的公共维修基金随房屋一并转让给乙方。

第五条甲乙双方议定上述房产买卖总价款为人民币__________万元整。

第六条依据国家法律、法规、政策，该商铺交易过程中发生的营业税、所得税、土地增值税由甲方负担，契税、印花税由甲乙双方各担一半。

第七条甲乙双方同意严格按照本协议第八条操作程序办理该房屋买卖事宜。

第八条付款和权属转移具体程序

1、为了确保交易资金安全，除少量尾款可以直接现金方式支付外，购房款应通过银行转帐方式支付。本协议签署之日甲方向乙方提供其接受房款的：

户名：_______________________

开户行：_____________________

帐号：_______________________

甲乙双方同意根据房屋交易进度分三期支付房款。

2、本协议签署之日_______工作日内，甲乙双方共同到______________市房屋交易管理部门对甲方的房产证查档验证。查档验证通过之日，乙方通过银行转帐方式向