施工合同简易版本 篇1
施工合同简易版本
甲方:(详细信息)
乙方:(详细信息)
双方在平等、自愿、诚实、信用的基础上,根据中华人民共和国有关法律、法规的规定,经友好协商,自愿达成以下协议,共同履行合同:
第一条 工程内容及标准
1.工程名称与位置
(详细描述)
2.工程结构及构造要求
(详细描述)
3.工程质量标准
(详细描述)
4.合同总价款为人民币(大写),约合人民币(按当日银行外汇牌价折算结果)。
5.工程合同期限:
合同自签订之日起,至竣工验收合格后交付甲方为止。
第二条 验收及保修
1.乙方应在工程竣工后(不迟于出示竣工验收报告之日起一个月内)进行联合验收,同时出具工程竣工验收报告。验收不合格的,乙方应在甲方要求的期限内免费修理,直至达到质量要求。
2.乙方厂家保修期为(承诺保修期限),如因乙方工程质量问题,甲方有权在保修期内要求免费修理或更换不合格材料。
3.厂家保修期满后,甲方至少应在竣工验收报告签订之日起2年内,如发生乙方工程质量问题,乙方应在甲方要求的期限内免费修理,直至达到质量要求。
第三条 工程款支付方式
1.甲乙双方应在签订本合同时,甲方应向乙方支付合同总价款的(百分之二十)作为进度款;
2.工程中期验收合格后,甲方应向乙方支付合同总价款的(百分之七十)作为中期款;
3.工程竣工并验收合格后,甲方应向乙方支付合同总价款的(百分之十)作为竣工款。
第四条 工期
乙方应根据本合同要求,准确计算工期,确保按时完成合同工程,如因乙方原因逾期交付,乙方须承担延迟交付违约金,违约金标准为合同总价款的千分之五。
第五条 合同履行保证
1.乙方履行合同的保证:
①按照本合同约定的内容和标准提供设计、施工、监理和材料等服务;
②保证材料的适用性和质量符合国家强制性标准或有关专业技术标准,并有相应的质量保证书;
③确保设计、施工及监理的工作人员均有相应资格证,并熟练掌握相关专业技术标准与条款;
2.甲方履行合同的保证:
①按照本合同约定的支付方式及时间支付相应费用;
②保证合法提供施工所需用地,并在合同签订后及时处理所涉及的土地、环保、消防、工商、安监等有关手续;
③在合同履行过程中,不得阻碍乙方按约定完成施工。
第六条 争议解决
1.合同履行过程中如发生争议,应由双方当事人友好协商解决;
2.协商不成的,双方同意向合同签订地区(城市)人民法院提起诉讼。
第七条 其他约定
1.本合同自双方签字盖章之日起生效,至竣工验收合格后交付甲方为止。
2.未在合同中约定事项,均应优先遵循有关法律、法规、规范和技术标准。
3.本合同每份一式两份,甲方执一份,乙方执一份,合同附件一并归属本合同。
甲方: 乙方:
(签章) (签章)
日期:__________年________月__________日
附件:用户需求 设计方案 乙方方案 工程进度表
施工合同简易版本 篇2
施工合同简易版本
甲方:(工程业主,以下简称甲方)
乙方:(承包商或建筑公司,以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的规定,双方经协商一致,签订如下合同:
一. 工程名称及工程位置:
二. 工程内容:
三. 工程进度和施工期限:
1. 本合同项目的工作内容,工期自 20××年×月×日 开始,至 20××年×月×日 结束。
2. 工程进度安排按照设计要求进行,如因甲方原因需变更,应经甲方同意后,双方重新达成书面协议。
3. 如乙方在规定的期限内未完成工程,甲方有权解除合同,并有权要求乙方对工程造成的经济损失进行赔偿。
四. 工程质量:
1. 工程应符合国家规定和相关标准,完全符合当地的建设标准和质量标准。
2. 因乙方的施工质量问题造成的一切经济损失,由乙方自行承担,同时负责修缮和整改工程,消除隐患。
五. 技术人员:
1. 乙方应派遣合格的技术人员负责工程现场指挥和管理,确保施工质量和工程安全。
2. 乙方技术人员应具备国家规定的相应资格证书。
3. 技术人员的任命和更换,应经甲方同意。
六. 投资款支付:
1. 在本合同生效后,甲方应在 5 天内支付本合同总金额的 30% 作为预付款,剩余金额在工程竣工后 15 日内支付。
2. 如乙方未按规定完成工程,甲方有权在未付清款项的情况下单方面解除合同。在此情况下,甲方保留要求乙方承担违约责任及索赔的权利,同时乙方返还已收到的款项。
七. 保证金和质量保修:
1. 乙方应按照甲方要求按时缴纳保证金,并按规定给予保证金利息。
2. 工程竣工后,乙方应做好质量保修工作,对于发现的质量问题,应及时解决,并保持 1 年内不再出现同类问题。
八. 违约责任:
1. 如乙方违反本合同规定,工程发生质量问题、延误工期等,责任完全由乙方承担。
2. 如甲方违反本合同规定,造成工程未按时开工,或者在工程施工期间未能按时支付合同款项,应承担相应的违约责任,给乙方造成经济损失的,应予以补偿。
九. 合同终止和争议解决:
1. 双方任何一方单方面提出终止合同的,应提前书面通知对方。在各自尽到履行义务后,合同即行终止。
2. 对于合同的解释和争议的解决,双方应本着友好协商原则,如协商不成,可提交有关仲裁机构处理。
十. 合同生效:
本合同生效当日,即为甲、乙双方签署并加盖公章之日,同时生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
施工合同简易版本 篇3
施工合同简易版本:以合同为基础的合作关系
一、合同的缘起
工程建设的过程中,总离不开合同。合同是指当事人为明确权利义务、维持合作关系而订立的法律文书。在工程建设领域,合同的功效不仅仅在于约束当事人,更在于维护公平和诚信原则的实现。
当然,有关合同的问题有时候并不是那么容易处理的。在很多情况下,因为工程建设项目的复杂性和不确定性,相互之间常常产生分歧,往往会导致争议的产生。在此情况下,合同便成为当事人解决纠纷的主要依据。
二、合同的内容
施工合同是指建设企业与施工承包商之间订立的,以承包人为主要义务方的合同。通常包括以下几个方面:
(一)基本条款
合同编号、合同名称、签订日期、合同双方基本信息、项目规划等。
(二)工程内容及范围
工程名称、建设工程规模、工程营造的地点、工程实施的时间、工程主要建筑物建材等信息。
(三)标的价款
合同总价及结算方式、货款支付、材料报销等相关事项。
(四)工程时间
工程工期、分项计划、验收时限、罚款标准等。
(五)保证金及担保
合同保证金、担保人姓名、保证金退还时间、担保费用等相关费用。
(六)违约责任
违约的定义、违约处罚、违约金的支付方式等。
(七)争议解决
争议解决方式、争议调停、争议仲裁、争议诉讼等。
(八)其他条款
如保密、保障等。
三、合同的约束力
施工合同的约束力非常强。这是因为合同受到法律的保护并据以定出了施工双方的权利义务。双方要么完成合同规定的工作,要么承担合同上约定的责任及责任。如果有一方未能履行合同义务,对方可以向相关部门举报并请求援助。如果仍无法解决,双方可以向法院提起诉讼,最终由法院作出判决以保护合同的约束力。因此,在建筑工程建设过程中,施工合同的重要性不言而喻。
四、合同实施中的注意事项
首先,合同的制定要以公平、合理、充分协商为原则。任何一方不得利用某种优势来歧视另一方,滥用行政权力或做出不公平的要求。
其次,签订合同时,应确保协议条款明确、易于执行、能够保证项目的顺利实现,并保证各方的合法权益得到维护。
第三,签订合同时,应认真考虑规定合同的保密条款,防止合同内容被泄露或滥用。
最后,双方在协商合同时,应注意确保合同的法律效力、实施力和公信力,并确保合同内容真实合法、不含有歧义条款。
五、合同的重要性
施工合同的签订和实施,是建筑工程建设过程中最关键的环节之一。它不仅是法律保障建筑工程施工安全的有效途径,同时也是建筑工程的成功落实的重要基础。合同的签订与落实对整个工程的完成质量、进度、成本和合法性均有着至关重要的影响。
因此,施工合同应不断完善,切实加强合同的法律效力、实施力和公信力,加强合同的统一管理,进行合同业务的规范化、标准化、流程化和数字化,以提高施工合同的质量和管理水平。
总之,施工合同是建筑工程中最基本的合作协议之一。它为建筑工程在建筑安全、施工质量、工期进度和规范管理等各方面提供了法律保障。同时,施工合同也是建筑工程顺利完成的重要保障之一。因此,建筑企业和施工承包商在签订此类合同时,必须充分重视,正确处理和落实。
施工合同简易版本 篇4
施工合同简易版本
一、签约双方
甲方:【施工单位】
地址:【地址】
法定代表人:【姓名】
联系电话:【电话】
二、乙方:【业主单位】
地址:【地址】
法定代表人:【姓名】
联系电话:【电话】
二、施工内容
【施工单位】将按照【业主单位】的要求,主要进行以下工程项目的施工:
1. 工程名称:【工程名称】
工程位置:【位置】
建设单位:【单位】
监理单位:【单位】
设计单位:【单位】
合同金额:【金额】元
2. 工程名称:【工程名称】
工程位置:【位置】
建设单位:【单位】
监理单位:【单位】
设计单位:【单位】
合同金额:【金额】元
3. 工程名称:【工程名称】
工程位置:【位置】
建设单位:【单位】
监理单位:【单位】
设计单位:【单位】
合同金额:【金额】元
所有的材料均按国家规定认定的标准进行采购,并在施工完成以后交付【业主单位】。
三、合同价款和付款方式
本合同的价款为【合同金额】元(大写:【金额】元),由【业主单位】按照以下方式支付:
1、工程进度款
按照工程进度发放款项,每次进度50%时支付一次:
第一次付款:该工程的总价款的50%(【金额】元);
第二次付款:该工程的总价款的50%(【金额】元)。
2、工程完工结算款
自合同签字之日起,20个工作日内完成工程款结算,根据验收合格的实际工程量计算相应的价款。
四、工期
【施工单位】承诺在【日期】到【日期】之间完成上述工程项目,若因不可抗力因素导致无法按时完工,【施工单位】应及时通知【业主单位】并延期完成,延期时间应加上原计划工期,同时双方应重新协商补充合同内容。
五、违约责任
因【施工单位】的原因导致进度拖延或其他无法按合同约定完成工程的,【施工单位】应对造成的损失承担赔偿责任。
六、争议解决
如发生争议,双方应协商解决,若协商失败,应向所在地法院提起诉讼。
七、合同生效
本合同经双方签字盖章后生效,本合同不可修改、注销。未尽事宜双方再次协商,均依照有关法律法规、规章和部门规定办理。
总结:
本文中的施工合同主要围绕着签约双方、施工内容、合同价款和付款方式、工期、违约责任、争议解决和合同生效七个方面展开,使合同的内容得以清晰明了地展现在人们面前。此外,还为方便阅读,本文中另外对施工内容和付款方式两个方面进行了细致的解释,让读者能够更好地理解本文的内容,从而避免了由于合同内容不明确而导致的纷争。总的来说,施工合同的起草是一件非常复杂的工作,关系到众多方面,因此需要谨慎处理,准确无误地展现在合同中,以确保双方的利益不受到损失。
施工合同简易版本 篇5
施工合同简易版本
第一部分:引言
本文主要介绍了施工合同的一些内容和相关规定,以便当事各方了解合同的主要内容和义务,避免产生不必要的争议。
第二部分:合同内容
一、项目名称:包括项目的名称、地址、建设单位名称等具体内容。
二、工程内容:将工程实际内容明确规定,包括工程的工程量、工程质量、工程进度、工程价款及支付方式等。
三、工程期限:确定施工工期、竣工时间等具体时间要求,并规定如何处理工期和竣工时间。
四、工程质量:定义工程质量标准和验收标准,并确定施工单位保证实施工程标准的责任与义务,工程质量不达标的补救措施。
五、工程价款及支付方式: 针对工程价款及付款方式,框定合同中具体要求,如人员工资、材料费用、管理费用、税费等内容。
六、合同决定:约定签署双方针对合同变更的方式和具体规定。
七、验收标准:确定工程的验收标准,并规定验收后的具体行动和要求。
八、违约责任:对违约行为所产生的责任及赔偿方式规定。
第三部分:合同的特别约定
工程设计变更、施工过程的调整,以及其他未在合同中明确规定事项的解决方式和相应规定都需在特别约定中做出明确规定。
第四部分:合同的签署
在合同签署的过程中,必须明确双方的权利和义务,并建议由双方签署、加盖公章并备案,签署日期。
第五部分:总结
在施工项目中,施工合同是保证工程质量、完成时间、费用等重要内容的基础,建议当事人在签订合同时应当注意细节,避免不必要的纠纷。
施工合同简易版本 篇6
施工合同简易版本
一、合同双方
甲方:
地址:
联系电话:
统一社会信用代码:
乙方:
地址:
联系电话:
统一社会信用代码:
二、合同目的
甲方与乙方在平等互利的基础上,达成本施工合同,甲方委托乙方在合同约定的时间内进行工程施工。
三、工程范围
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程规模:
4、建筑面积:
5、工程内容:
6、工程期限:
7、施工方式:
8、质量要求:
9、合同价款:
四、施工责任
1、甲方的责任:
(1)按规定及时向有关单位报备本工程的验收及备案手续;
(2)向乙方提供合理的场地、通信、供水、供电、消防等配套设施;
(3)按合同约定及时支付乙方的工程款项。
2、乙方的责任:
(1)按照合同规定完成本工程的设计和施工任务;
(2)保证工程建设质量,担负工程质量问题的追究责任;
(3)按照合同约定完成工程,并按时交工。
五、合同约定
1、付款方式:
甲方根据施工进度向乙方逐步支付工程款项,约定方式如下:
(1)工程开工前,甲方支付合同总价款的20%;
(2)工程完成50%及验收合格后,甲方支付合同总价款的60%;
(3)工程全部完成并经验收合格,甲方支付合同总价款的20%。
2、保证金:
甲方应预付总价款的10%作为乙方履约保证金。保证金在施工完成并验收合格后,甲方无任何赔款要求,乙方完全履行合同义务后,保证金应当退还。
六、违约责任
1、甲方违约:
(1)未按照约定时间付款的,应加付违约金;
(2)未向乙方提供必要的配套设施和场地的,应承担由此产生的损失。
2、乙方违约:
(1)不按合同约定的质量标准施工,则应承担返工的全部费用;
(2)未按合同约定的工期完工,则应按规定支付迟延违约金。
七、法律适用与争议解决
本合同的解释、效力、执行与争议解决,均适用中华人民共和国的法律。双方协商不能解决的争议,可根据另行约定的仲裁规则进行仲裁。
八、补充协议与合同变更
本合同的补充协议和变更,必须由双方协商和签署书面协议,具有法律效力,成为本合同的补充和变更。
九、合同效力
本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
以上为施工合同简易版本的主题范文,助您快速了解和了解合同的基本内容。施工合同作为建筑工程重要的法律文件,必须确保双方的权益,保证工程的顺利进行和良好的质量和安全标准。希望这篇文章对您有所帮助。
施工合同简易版本 篇7
施工合同简易版本
一、甲方:
姓名:
地址:
电话:
二、乙方:
名称:
地址:
电话:
三、工程名称:
四、工程地址:
五、施工期限:
六、验收标准:
七、工程质量:
1、乙方承诺工程施工过程中遵守相关法律法规和技术标准,确保工程质量符合国家有关标准。
2、工程竣工后,乙方应进行免费的保修和维护工作,确保工程质量满足甲方的要求。
八、工程款项:
1、工程进度款:乙方按照合同规定的进度完成工程后,甲方应按合同约定及时支付相应的款项。
2、工程质保金:工程质保期结束后,甲方应在合同规定的时间内将工程质保金支付给乙方。
九、违约责任:
1、乙方未按合同规定按时交付工程材料或拖延施工时间,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。
2、乙方无合法施工资质,或者违法违规施工,造成工程质量不符合国家有关标准,甲方有权要求乙方承担相应的责任,并责令乙方改正或者重新施工。
十、争议解决:
1、合同双方应本着诚信和友好的原则协商解决有关工程施工过程中出现的争议,并在诚信原则下达成协议。
2、如双方协商无法达成一致意见,可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
十一、合同终止:
1、合同双方协商一致,可随时终止合同。
2、因不可抗力造成合同终止的,双方无须承担违约责任。
十二、合同附件:
1、工程图纸、技术标准和验收标准。
2、其他相关协议等。
以上是一篇关于施工合同简易版本的范文,合同内容可根据实际情况进行修改和完善。当甲方和乙方签署合同前要认真阅读并理解合同,确保双方对合同内容达成共识。双方协商一致制定出合同,符合各自的利益需求,并落实到实际的施工过程中,才能保证工程质量得到有效保障。
施工合同简易版本 篇8
施工合同简易版本:签署建筑经济合同,合理保护自己的合法权益
近年来,不管是住房、商铺,还是工厂、医院等建筑,都在快速发展,但埋藏着各种纠纷也同样不容忽视。为保障自身权益,签署建筑施工合同是保障企业发展与维护个人利益的法定途径。本篇文章将围绕“施工合同简易版本”这一主题展开阐述,希望能够点亮签署合同的方向与灯塔,并指引有关各方能够更好地为签署合同做好准备。
一、施工合同该具备何种基本元素
(1)当事人:合同所规定的当事人应当依照其合法身份加以描述,以明确合同的关联主体。
(2)工程内容:即对承包商应承担的工程性质、建筑内部构件的设备、工程建设基础、施工标准质量以及验收标准等相关问题进行详尽描述。
(3)价款及支付方式:承包商应告知受托方负担的合理成本(人工费、运输费、材料费、税费、转包费等)以及付款方式、时间等,以避免造成异议。
(4)工期:包括工程开工、完成实践、交付使用等基本时间点,以及补充规定的延期情况等需求。
(5)索赔清单:如遇无法预测的拍摄任务影响,自然灾害、不可抗力、过期付款等应该签署相应的规定以清晰宣传权益。
二、施工合同应该如何签署
(1)事先约定专业人士陪同:做好签署前的资料准备,约定专业人士一同到场以理性分析合同内容,并对疑惑的地方进行解答。
(2)注意文本细节:确认文本语言在理解上不会带来一定模糊性及在合同签署前需确保文本无误,以避免后期纠纷。
(3)相关漏洞的整改:注意合同有无涉及代理权、追加工程、验收标准低于行情等相关风险问题,划定非法操作视为毁约的规定,以充分保障自己的合法权益。
(4)保留复印件并签署相关文档: 在签署时选定双方各自保留的复印件,并制作相关的附属文档,如订婚书等,以保证在彼此权益互相依赖的基础上进行有效签署。
三、施工合同发生纠纷时该怎么处置?
遇到合法纠纷时应首先采用妥善协商的方式加以解决,若无法协商达成共识,依照国家的法律程序、法规进行合理申诉,以保障各方的权益。
总之,在合同签署前,各相关方应合理认识合同的相关基础元素和细节,梳理好业务流程、启动方案、要求、验收标准等,以有效指引合同的签署方向。由此,我们相信在合同签署及合同过程中,可以保障各自利益,最终获得更好的合作回馈。
施工合同简易版本 篇9
施工合同简易版本
一、合同当事人
甲方:
乙方:
二、工程名称
本工程名称为:
三、施工范围
1、本工程设计图纸为 面积 平方米,具体施工范围详见工程设计图。
2、本工程施工内容主要包括 。
四、施工期限
1、本工程施工时间预计为年 月日至年 月日,共计天。
2、在施工期限内,如遇乙方提供的合理解释的不可抗力原因(如自然灾害、政策变动等),可甲方同意顺延工程竣工时间。甲方应与乙方协商,约定竣工时间的具体顺延时间和相关事宜,书面形式签署补充协议。
五、施工内容及标准
1、本工程施工标准符合国家有关规定,并按照本合同约定的施工图设计要求及构造图样进行施工。
2、乙方应按照国家有关规定和标准进行施工,确保施工过程和结果符合相关要求。
3、乙方应按照本合同约定的施工图进行施工,保证工程质量符合施工图设计要求及构造图样。
六、工程质量及验收
1、乙方应按照合同要求完成工程,并保证工程质量符合有关规定。
2、工程分阶段验收,确保工程进展顺利。乙方须通知甲方进行相应阶段的工程验收并按照合同约定的时间节点完成阶段验收工作。
3、乙方完成工程验收后,应向甲方提供工程验收报告,甲方在收到验收报告后,应及时进行验收。
4、如发现工程存在问题,甲方应当向乙方提出具体问题,并要求乙方在指定时间内进行处理。
七、付款方式
1、本工程采用分步支付。甲方向乙方支付的工程款总额为 元。
2、根据工程施工进度及验收情况,甲方应按合同约定的时间节点向乙方支付相应的工程进度款项。
3、最终结算应在工程竣工验收合格后进行。乙方应向甲方提出工程总结算清单,由甲方在收到清单后,形成书面意见,并由双方共同审核,确定最终结算款项,支付给乙方。
八、违约责任
1、如乙方未在约定时间内进行工程施工或未按照约定标准进行施工,影响工程质量或工程进度的,甲方有权要求乙方补救,同时甲方有权向乙方收取违约金,并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。
2、如甲方未按照约定时间节点向乙方支付工程款项的,应当按照合同约定向乙方支付违约金。
九、争端解决
本合同发生争议时,应当协商解决。协商不成的,可以向当地人民法院提起诉讼。
十、合同变更
本合同如需任何变更,应当经双方协商一致并书面确认后生效。
十一、合同生效、履行、解除
1、合同自双方签字(盖章)之日起生效。
2、本合同已经生效的,除非经双方协商一致并书面确认,否则不得单方撤销或解除。
十二、合同附件
本合同附件包括:
(1)工程设计图纸;
(2)工程施工进度表;
(3)工程验收报告;
(4)结算清单。
甲方:乙方:
签字日期: 年月日 签字日期: 年月日