合同纠纷和解协议书,工程施工合同纠纷和解协议书(精品五篇)

签署合同已经逐渐成为人们在从事经济活动中的一项习惯性动作。与公司签订合同可以保障双方利益，一旦发生拖欠工资等问题，可以通过合同来维护自己的权益。当然，签订合同也是相互制约的，所以对于合同这一法律文件的了解至关重要。希望这份实用的“工程施工合同纠纷和解协议书”可以帮助您更加深入了解合同的重要性和作用，但请注意本文仅提供参考信息！

2022工程施工合同纠纷和解协议书范文是网为大家整理发布，其中范文内容可阅读参考学习。工程施工合同纠纷和解协议书范文能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

甲方：_________________公司

乙方：_________________公司 原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：

1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元（除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担），该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付；同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。

2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕；

3、在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。

4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必须的质量保修书。

5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续，乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供，并同意负全部提供责任，否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后，乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。

6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。

7、在上述条款履行完毕后，双方就施工合同

伴随着我国全民都开始重视法律，合同在办公里的地位越来越重要。你知道怎么样撰写一篇合同才最好嘛？励志的句子的编辑为您准备的“工程施工合同纠纷和解协议书”将让您收获满满，阅读本文您将得到一些有用的参考信息！

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方：（委托人）_________

乙方：（承包人）_________

鉴于甲乙双方因工程建设施工合同纠纷产生争议，经过友好协商，双方同意通过以下条款予以解决：

一、协议双方在此确认，本协议为解决双方之间有关施工合同纠纷所达成的和解协议，对于未涉及本协议内容的事项，双方仍按照有关法规和施工合同约定的内容执行。

二、甲方同意将原工程合同项下的所有权、使用权、享有权等一切权利转让给乙方，乙方对此表示感谢。

三、甲方同意支付已经完成的工程款项和材料款项，并同意承担未完成工程的罚款和赔偿。

四、乙方承担改进工程的费用，并承担追索主体的责任。

五、双方同意放弃其他任何与工程建设施工合同纠纷有关的权利和诉求，双方不得以任何形式继续或重新提出有关工程建设施工合同纠纷的诉求。

六、甲、乙双方同意，如若依据本协议所约定的事项未按期或未按照约定完成，则一方有权向人民法院提起诉讼。

七、本协议自签署之日起生效，并对双方均有约束力。

八、解决有关施工合同纠纷的诉讼及其他费用由双方自行承担。

甲方（委托人）签字：____________

乙方（承包人）签字：____________

签订日期：____________

以上是本次工程施工合同纠纷和解协议书的主题范文，希望可以帮到大家。

工程施工合同纠纷和解协议书

甲方： xxx 地址： xxx

乙方： xxx 地址： xxx

鉴于甲、乙双方再 xxx 工程施工合同中，在工程款、工期、质量等方面存在争议，双方为了及时解决纠纷，维护双方合法权益，达成如下协议：

一、争议事项

1、工程款争议

甲方认为乙方存在未按照合同约定进行工程款支付的情况；乙方认为甲方存在未按照实际工程情况和合同约定进行工程款支付的情况。

2、工程竣工时间争议

甲方认为乙方存在工期拖延的情况；乙方认为因甲方多次变更设计，致使工程工期延误。

3、工程质量争议

甲方认为乙方存在工程质量问题，未能达到合同约定标准；乙方认为甲方未按照合同约定建造要求给予建造条件。

二、解决方式

由于各种各样的现实原因，合同对我们有很大的帮助。你签订合同的次数多吗？编辑确信这份“经济纠纷协议书”肯定能够满足您的需求，但愿对你的学习工作带来帮助！

甲方：xxxxxxxxx汽车服务有限公司乙方：

电话：电话：

地址：地址：

一、甲方提供置换车型：颜色：车架号：乙方提供置换车型颜色：车架号：置换补差价：大写过户费：新车购置税及上牌费：

二、交车及付款方式：

1、交车地点：交车方式：乙方自提自运。

过户和上牌费用：双方各自负责上牌的费用以及购置税费。甲方可以负责代办，但所购车辆的费用由购车方承担。

2、付款方式：

乙方签订合同时预付定金拾万仟佰拾圆人民币，

支付方式：乙方应按照上述约定的支付时间将合同金额一下方式（选用方式打“√”）支付至甲方账户：

□电汇□支票□现金□银行汇票□银行划转□转账

三、手续

1、双方向对方置换的汽车要真实有效。

2、甲方在乙方购买车辆时必须向买受人提供：

（1）销售发票

（2）海关进口证明

（3）商品检验单；

（4）说明书；

（5）行车钥匙2把

（6）随车工具（防爆胎车无备胎）

乙方方在甲方置换的车辆时必须向甲方提供：

（1）机动车登记证

（2）机动车行驶证；

（3）购置税证；

（5）行车钥匙一把

3、双方在置换时应认真检查置换所提供的车辆证件、手续是否齐全。

4、乙方在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。

5、车交由对方即使用权和行车责任各自承担。

6、如乙方使用、保管或保养不当造成的问题，由乙方自行负责。

7、甲方置换给乙方的车辆为美规车，配置以该车的配置为准，双方在提车时已经确认并接受该车的车况、配置等，日后双方

不得以车况为由退车或争议。

8、关于保修条款，甲乙双方置换汽车是否保修和保修内容、期限、条款，取决于汽车厂商规定，与甲乙双方无关。

9、关于上牌，双方过户车辆应保证可以上牌，二手车保证可以过户，美规新车上牌取决于城市当地交管处的规定，当地不能

过户时双方同意到附近城市上牌，但要保证可以上牌。

四、合同文本：本合同一式二份，双方各执一份。

五、合同效力：本合同经买卖双方签章后生效，本合同取代任何口头承诺。

补充条款：

甲方（签章）：

乙方（签章）：

甲方：_________

乙方：_________

______年___月___日因甲乙双方发生交通事故，不慎

下面是我们为您推荐的“合同解除协议书”，在我们的网站上你可以获得更多相关信息。在这个人们注重自我保护的时代，合同的使用在我们的工作中是非常具有意义的。如果想要更好的保护自己的权益和经济，那么就需要做好合同签订工作。

合同解除的通知意在通知合同一方合同即将解除，告知双方解除合同时双方所享有的权利和义务。那合同解除通知函应该怎么写？书写合同解除通知函要注意哪些事项？写合同解除通知函需要写明以下内容，通知的对象;合同订立和履行的基本情况介绍;解除的原因;解除的期限;解除后的责任承担;解除的依据;解除人的签字和日期。

一、怎么写合同解除通知函

1、写合同解除通知函需要写明以下内容，

（1）通知的对象;

（2）合同订立和履行的基本情况介绍;

（3）解除的原因;

（4）解除的期限;

（5）解除后的责任承担;

（6）解除的依据;

（7）解除人的签字和日期。

2、根据民法典五百六十二条规定，当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。

第五百六十三条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同，

(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;

(二)在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;

(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;

(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;

(五)法律规定的其他情形。

二、解除合同通知书范本

解除合同通知书

致，

因您未按与(以下简称“我公司”)于年月日所签署的合同(合同编号，)约定，

现与您解除

任何以面呈方式提交本通知视为送达;任何以信件、特快专递发出的通知，自信件或特快专递邮寄至租用合同留存地址三日内视为送达;任何以传真、电话方式发出的通知，在实际发出时视为送达。

若您对本解除合同通知有异议，您可以在收到或该通知送达之日起5日内向我公司提出书面异议，并同我公司达成书面处理协议。否则，视为您已放弃异议权，认可该解除合同通知，我公司将根据租用合同之有关约定对处理，并对您进行违约索赔。

特此通知

解除人，__________

时间，年月日

供方：____________________ (以下简称“供方”)

需方：____________________ (